№226: Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 Вишневка до вновь устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ, установка КТП 6/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ в Волжском районе с. Черноречье с установкой системы учета по
15 июля 2025 - 22 июля 2025
- Извещение
о закупке - Закупочная документация
и проект договора - Изменения,
разъяснения документации - Протоколы
закупки - Изменение
условий договора
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети»
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: Россия, Самарская область, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133
E-mail: www.rossetivolga.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
Контактное лицо Заказчика: секретарь Закупочной комиссии – Баскакова Анастасия Анатольевна
E-mail: BaskakovaAA@samara.mrsk-volgi.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
По техническим вопросам обращаться:
Набиуллова Алтынай Кабиолаевна – и.о. начальника ОКС, тел. 8 (846) 374-23-83, e-mail: NabiullovaAK@samara.mrsk-volgi.ru..
Кочепасов Сергей Александрович – начальник СРУУЭ, тел. 8 (846) 374-22-72, e-mail: KochepasovSA@samara.mrsk-volgi.ru.
Ананьев Виталий Сергеевич – начальник ОТП, тел. 8 (846) 374-22-25, e-mail: AnanevVS@samara.mrsk-volgi.ru.
Клюев Александр Валерьевич – начальник СРС, тел. 8 (846) 374-23-75, e-mail: KlyuevAV@samara.mrsk-volgi.ru.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора закупки Сторонний Организатор не привлекается.
Предмет закупки Закупка № 256311 Лот № 226. Распоряжение ПАО «Россети Волга» от 14.07.2025г. № 418-р (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) номер позиции плана (2425).
Право на заключение договора на №226: Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 Вишневка до вновь устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ, установка КТП 6/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ в Волжском районе с. Черноречье с установкой системы учета по заявке ООО «А-Шалаш» (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».
Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлено в разделе IV «Техническое задание» документации о закупке.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги Место выполнения работ:
Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, кадастровый номер №63:17:0802012:303.
Срок выполнения работ.
I этап.
Начало: не позднее 5 дней со дня заключения договора.
Срок окончания: 29.08.2025.
II этап.
Начало: не позднее 7 дней с даты подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по 1 этапу.
Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ: 29.09.2025.
Срок завершения работ по договору: 06.10.2025.
Более подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС 20% составляет 5 432 218,06 рублей.
Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые подрядчик/исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, если иное не установлено документацией о закупке. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В связи с тем, что Участниками закупки могут применяться разные системы налогообложения, Закупочная комиссия с целью равнозначного сопоставления ценовых предложений участников, будет осуществлять корректировку цены заявки без учета НДС.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. Приложение № 4 к Настоящему Извещению (размещено в отдельном файле/архиве)).
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги при заключении договора с субъектами МСП раздел 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» изложить в следующей редакции:
Платеж по I этапу (Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, выполнение кадастровых работ, разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации) выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счет-фактуры. Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанного в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (РИМ) (приложение№7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8), в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платеж по окончанию работ по договору, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).
Форма, сроки и порядок оплаты работы более подробно в разделе «Техническое задание» и разделе «Проект договора» настоящего Извещения ( документации) о закупке.
Этапы проведения закупки и их применение в рамках настоящей закупки 1. Рассмотрение заявок - применяется;
2. Переторжка – на усмотрение комиссии;
3. Подведение итогов – применяется.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки).
Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЕЭТП.
Дата начала срока подачи заявок: «15» июля 2025 года.
Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«22» июля 2025 года 09:00 (время московское)
Рассмотрение заявок:
Предполагаемая дата проведения этапа: «13» августа 2025 года.
Переторжка на усмотрение Закупочной комиссии.
При принятии решения о проведении переторжки Организатор закупки о сроках проведения сообщит дополнительно в Уведомлении о проведении переторжки.
Шаг переторжки: 1% от начальной (максимальной) цены договора
Подведение итогов:
Предполагаемая дата проведения этапа: «13» августа 2025 года.
Порядок проведения этапов закупки установлен в подразделе 5 I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке.
Требования к участникам закупки
Закупка проводится среди победителей конкурентного предварительного отбора. Участником закупки может быть лицо, включённое в Перечень победителей конкурентного предварительного отбора, утверждённый закупочной комиссией (Протокол закупочной комиссии по подведению итогов № 498/2 от 31.07.2023 г.), заключившее с Заказчиком:
- Рамочное Соглашение, предусмотренное условиями конкурентного предварительного отбора,
- дополнительное соглашение к ранее заключенному Рамочному Соглашению.
Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям, установленным:
а) обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора самостоятельно, и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора.
б) иметь действующее (не расторгнутое) на момент рассмотрения заявок Рамочное Соглашение, заключённое участником с Заказчиком по результатам конкурентного предварительного отбора;
в) иметь действующее на момент рассмотрения заявок дополнительное соглашение к Рамочному Соглашению, заключённому участником с Заказчиком по результатам конкурентного предварительного отбора
г) не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;
д) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса цен банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
е) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 9 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков Установлено:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованию, установленному в пункте 11 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Не требуются
Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующих реестров
Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки (в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства). а) Участники запроса цен могут привлекать субподрядчиков исключительно из числа указанных в своих заявках на участие в соответствующих конкурентных процедурах на право заключения рамочного соглашения, если это прямо предусмотрено Техническим заданием, на виды работ/услуг и в объемах, предусмотренных Техническим заданием.
б) Закупочная комиссия вправе отклонить заявку если выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а Участник/оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор, либо не обладают необходимой правоспособностью.
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 13 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке «21» июля 2025 года 14:00 (время московское)
Обеспечение заявок на участие в закупке
Размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии Не установлено
Счет Заказчика для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в случаях, установленных п. 3.6.5 документации о закупке Не требуется
Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии. Не установлено
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) Не установлено
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Сопоставление (оценка) заявок участников осуществляется по цене заявки (цене договора), без учёта НДС.
Цена, заявки, указанная участником в ценовой матрице на ЭП должна быть подтверждена (должна соответствовать) цене, указанной в Письме о подаче Оферты и в сметном расчете. Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным извещением, и заявка которого содержит лучшую цену (цену договора) = минимальную цену.
В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.
Право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки Не предусмотрено
Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором Односторонний отказ от исполнения договора возможен в порядке, установленном в проекте договора
Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами В соответствии c требованиями п. 4.5 Положения о закупках и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару равные условия с товаром российского происхождения, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: Россия, Самарская область, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133
E-mail: www.rossetivolga.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
Контактное лицо Заказчика: секретарь Закупочной комиссии – Баскакова Анастасия Анатольевна
E-mail: BaskakovaAA@samara.mrsk-volgi.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
По техническим вопросам обращаться:
Набиуллова Алтынай Кабиолаевна – и.о. начальника ОКС, тел. 8 (846) 374-23-83, e-mail: NabiullovaAK@samara.mrsk-volgi.ru..
Кочепасов Сергей Александрович – начальник СРУУЭ, тел. 8 (846) 374-22-72, e-mail: KochepasovSA@samara.mrsk-volgi.ru.
Ананьев Виталий Сергеевич – начальник ОТП, тел. 8 (846) 374-22-25, e-mail: AnanevVS@samara.mrsk-volgi.ru.
Клюев Александр Валерьевич – начальник СРС, тел. 8 (846) 374-23-75, e-mail: KlyuevAV@samara.mrsk-volgi.ru.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора закупки Сторонний Организатор не привлекается.
Предмет закупки Закупка № 256311 Лот № 226. Распоряжение ПАО «Россети Волга» от 14.07.2025г. № 418-р (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) номер позиции плана (2425).
Право на заключение договора на №226: Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 Вишневка до вновь устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ, установка КТП 6/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ в Волжском районе с. Черноречье с установкой системы учета по заявке ООО «А-Шалаш» (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».
Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлено в разделе IV «Техническое задание» документации о закупке.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги Место выполнения работ:
Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, кадастровый номер №63:17:0802012:303.
Срок выполнения работ.
I этап.
Начало: не позднее 5 дней со дня заключения договора.
Срок окончания: 29.08.2025.
II этап.
Начало: не позднее 7 дней с даты подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по 1 этапу.
Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ: 29.09.2025.
Срок завершения работ по договору: 06.10.2025.
Более подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС 20% составляет 5 432 218,06 рублей.
Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые подрядчик/исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, если иное не установлено документацией о закупке. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В связи с тем, что Участниками закупки могут применяться разные системы налогообложения, Закупочная комиссия с целью равнозначного сопоставления ценовых предложений участников, будет осуществлять корректировку цены заявки без учета НДС.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. Приложение № 4 к Настоящему Извещению (размещено в отдельном файле/архиве)).
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги при заключении договора с субъектами МСП раздел 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» изложить в следующей редакции:
Платеж по I этапу (Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, выполнение кадастровых работ, разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации) выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счет-фактуры. Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанного в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (РИМ) (приложение№7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8), в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платеж по окончанию работ по договору, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).
Форма, сроки и порядок оплаты работы более подробно в разделе «Техническое задание» и разделе «Проект договора» настоящего Извещения ( документации) о закупке.
Этапы проведения закупки и их применение в рамках настоящей закупки 1. Рассмотрение заявок - применяется;
2. Переторжка – на усмотрение комиссии;
3. Подведение итогов – применяется.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки).
Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЕЭТП.
Дата начала срока подачи заявок: «15» июля 2025 года.
Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«22» июля 2025 года 09:00 (время московское)
Рассмотрение заявок:
Предполагаемая дата проведения этапа: «13» августа 2025 года.
Переторжка на усмотрение Закупочной комиссии.
При принятии решения о проведении переторжки Организатор закупки о сроках проведения сообщит дополнительно в Уведомлении о проведении переторжки.
Шаг переторжки: 1% от начальной (максимальной) цены договора
Подведение итогов:
Предполагаемая дата проведения этапа: «13» августа 2025 года.
Порядок проведения этапов закупки установлен в подразделе 5 I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке.
Требования к участникам закупки
Закупка проводится среди победителей конкурентного предварительного отбора. Участником закупки может быть лицо, включённое в Перечень победителей конкурентного предварительного отбора, утверждённый закупочной комиссией (Протокол закупочной комиссии по подведению итогов № 498/2 от 31.07.2023 г.), заключившее с Заказчиком:
- Рамочное Соглашение, предусмотренное условиями конкурентного предварительного отбора,
- дополнительное соглашение к ранее заключенному Рамочному Соглашению.
Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям, установленным:
а) обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора самостоятельно, и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора.
б) иметь действующее (не расторгнутое) на момент рассмотрения заявок Рамочное Соглашение, заключённое участником с Заказчиком по результатам конкурентного предварительного отбора;
в) иметь действующее на момент рассмотрения заявок дополнительное соглашение к Рамочному Соглашению, заключённому участником с Заказчиком по результатам конкурентного предварительного отбора
г) не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;
д) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса цен банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
е) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 9 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков Установлено:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованию, установленному в пункте 11 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Не требуются
Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующих реестров
Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки (в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства). а) Участники запроса цен могут привлекать субподрядчиков исключительно из числа указанных в своих заявках на участие в соответствующих конкурентных процедурах на право заключения рамочного соглашения, если это прямо предусмотрено Техническим заданием, на виды работ/услуг и в объемах, предусмотренных Техническим заданием.
б) Закупочная комиссия вправе отклонить заявку если выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а Участник/оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор, либо не обладают необходимой правоспособностью.
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 13 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке «21» июля 2025 года 14:00 (время московское)
Обеспечение заявок на участие в закупке
Размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии Не установлено
Счет Заказчика для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в случаях, установленных п. 3.6.5 документации о закупке Не требуется
Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии. Не установлено
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) Не установлено
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Сопоставление (оценка) заявок участников осуществляется по цене заявки (цене договора), без учёта НДС.
Цена, заявки, указанная участником в ценовой матрице на ЭП должна быть подтверждена (должна соответствовать) цене, указанной в Письме о подаче Оферты и в сметном расчете. Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным извещением, и заявка которого содержит лучшую цену (цену договора) = минимальную цену.
В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.
Право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки Не предусмотрено
Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором Односторонний отказ от исполнения договора возможен в порядке, установленном в проекте договора
Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами В соответствии c требованиями п. 4.5 Положения о закупках и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару равные условия с товаром российского происхождения, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
226 ЗЦ КПО.zip (Размер файла: 2 Мб.)
Информация отсутствует.
Протокол итог.pdf (Размер файла: 3 Мб.)
Информация отсутствует.