Выполнение СМР и ПНР системы наружного электроснабжения по объекту: «Строительство здания поликлиники БУ ЧР «Моргаушская ЦРБ» Министерства здравоохранения Чув. Респ.» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (252118/24)
14 июля 2025 - 22 июля 2025
- Извещение
о закупке - Закупочная документация
и проект договора - Изменения,
разъяснения документации - Протоколы
закупки - Изменение
условий договора
1. В целях удовлетворения нужд Генподрядчика (далее - Заказчика) ПАО «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (место нахождения, почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, секретарь Закупочной комиссии - заместитель начальника Управления - начальник отдела планирования и организации закупок Управления закупок, логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» Галямин Роман Михайлович, контактный телефон (8352) 39-92-67, адрес электронной почты: rm.galyamin@ch-energo.ru, являющееся Организатором конкурса, настоящим извещением приглашает Субподрядчиков - юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей к участию в конкурсе в электронной форме на право заключения Договора субподряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ системы наружного электроснабжения по объекту: «Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».
2. Закупка № 252118, Лот № 24 (согласно «Плана закупки», размещенного на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru), способ осуществления закупки - конкурс в электронной форме (далее - конкурс).
3. Ответственное лицо - Шишуева Юлия Сергеевна, тел. (8352) 39-92-09; e-mail: ys.musakova@ch-energo.ru.
4. Процедура закупки проводится с использованием АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг») (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://corp.roseltorg.ru) в сети «Интернет» (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
5. Участником настоящей закупки имеет право быть только субъект малого и среднего предпринимательства.
6. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Документации о закупке, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт ЕИС) www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 14.07.2025 г. до 10:00 ч.м.в. 22.07.2025 г. Копия Документации о закупке, размещенной на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право безвозмездно получить Документацию о закупке по своему письменному запросу в следующем порядке:
- В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225 начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента окончания срока подачи Заявок на участие в закупке (ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому времени) на основании оригинала письменного заявления (в свободной форме), предоставленного Участником или его представителем;
- В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи Заявок на участие в закупке по факсу (8352) 39-93-09, либо в форме электронного документа по адресу: ys.musakova@ch-energo.ru с указанием электронного адреса Участника для отправки Документации о закупке.
8. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:
Объём выполняемых работ и место выполнения работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации о закупке.
Место выполнения работ: Чувашская Республика, Моргаушский муниципальный округ, с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 52.
Сроки выполнения работ: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 11.11.2025 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 11.11.2025 г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансовый платеж выплачивается Генподрядчиком на лицевой счет Субподрядчика в размере 3 596 759 (Три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) руб. 74 коп., в том числе НДС (20%) составляет 599 459 (Пятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят девять) руб. 96 коп. в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора. Платежи по окончании работ по договору выплачиваются Генподрядчиком на расчетный счет Субподрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6 к Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7 к Договору).
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого или расчетного счета Генподрядчика. Превышение Субподрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Субподрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Генподрядчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Генподрядчику Субподрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прочие условия выполнения работ:
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6 к Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7 к Договору).
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки либо возмещает Генподрядчику затраты на их устранение. Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Генподрядчика, Субподрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Генподрядчиком сроки.
9. Начальная (максимальная) цена Договора без учета НДС составляет 4 904 672 (Четыре миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 37 копеек, кроме того НДС в размере 20% 980 934 (Девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 47 копеек. Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет 5 885 606 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шесть) рублей 84 копейки. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, если иное не установлено документацией о закупке. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В связи с тем, что Участниками закупки могут применяться разные системы налогообложения, Закупочная комиссия с целью равнозначного сопоставления ценовых предложений участников, будет осуществлять корректировку цены заявки без учета НДС. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. приложение № 1 к настоящей документации).
10. Участником закупки может быть любой Подрядчик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением юридического или физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Претендовать на победу в данной закупке может Участник, отвечающий следующим требованиям:
должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора самостоятельно, либо с привлечением субподрядной организации (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора, а именно: - Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием при этом совокупный размер обязательств участника закупки по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и суммы оферты участника, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Перечисленные требования не распространяются: - на участников, которые предложат цену контракта 10 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ;
не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), а именно:
должен обладать опытом выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, не менее 2-х лет и иметь за последние 2 года до даты публикации извещения о закупке не менее 1 завершенного договора по строительству и/или реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4кВ (данное требование является желательным, и несоответствие ему не будет являться основанием для отклонения заявки Участника);
должен иметь необходимые собственные или арендованные материально-технические ресурсы (машины и механизмы, оборудование, специальные приспособления и инструменты и т.д.) для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием;
должен иметь в штате собственные или привлечённые кадровые ресурсы необходимые для полного и своевременного выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, обладающие всеми необходимыми знаниями и навыками.
11. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур и условий закупки сформулированы в Документации о закупке.
12. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку (которая состоит из двух частей и ценового предложения), подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Документации о закупке.
13. Дата начала срока подачи Заявок на участие в закупке с 14.07.2025 г. Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 10:00 ч.м.в. 22.07.2025 г.
14. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 10:00 ч.м.в. 22.07.2025 г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации о закупке.
15. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
16. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В связи с этим закупочная комиссия определяет Победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
18. Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 и ч. 21 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заявка участника состоит их двух частей и предложения участника о цене договора, при этом:
первая часть содержит предложение в отношении предмета закупки (ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ).
вторая часть содержит сведения об участнике, о соответствии его требованиям, установленным документацией о закупке, о предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
19. Определение победителя конкурса и подведение итогов конкурса оформляется в три этапа. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить нижеуказанные сроки без каких-либо для себя последствий:
Первый этап завершается Протоколом рассмотрения первых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники незамедлительно уведомляются о результатах данного этапа с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения первых частей заявки размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов рассмотрение первых частей заявок будет осуществлено не позднее 24.07.2025 г.
Предполагаемая дата начала подачи дополнительных ценовых предложений участников закупки (в случае проведения данного этапа): 25.07.2025 г.
Второй этап завершается Протоколом рассмотрения вторых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники конкурса уведомляются о результатах данного этапа конкурса с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения вторых частей заявок размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что рассмотрение вторых частей заявок будет осуществлено не позднее 19.08.2025 г.
Третий этап завершается Протоколом определения победителя конкурса, оформляемого на основании итогов рассмотрения первых и вторых частей заявок, а также рассмотрения и сопоставления ценовых предложений на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Закупочная комиссия определяет Победителя конкурса как Участника конкурса, заявка которого заняла первое место в итоговом ранжировании заявок участников. Участники конкурса уведомляются о результатах данного этапа конкурса с использованием функционала ЭТП. Протокол определения победителя конкурса размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов конкурса будет осуществлено не позднее 20.08.2025 г.
20. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225.
21. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, на ЭТП https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
22. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
23. В соответствии c требованиями п. 4.5 Положения о закупках и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару равные условия с товаром российского происхождения, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
24. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Документации о закупке, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
25. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.
26. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2. Закупка № 252118, Лот № 24 (согласно «Плана закупки», размещенного на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru), способ осуществления закупки - конкурс в электронной форме (далее - конкурс).
3. Ответственное лицо - Шишуева Юлия Сергеевна, тел. (8352) 39-92-09; e-mail: ys.musakova@ch-energo.ru.
4. Процедура закупки проводится с использованием АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг») (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://corp.roseltorg.ru) в сети «Интернет» (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
5. Участником настоящей закупки имеет право быть только субъект малого и среднего предпринимательства.
6. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Документации о закупке, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт ЕИС) www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 14.07.2025 г. до 10:00 ч.м.в. 22.07.2025 г. Копия Документации о закупке, размещенной на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право безвозмездно получить Документацию о закупке по своему письменному запросу в следующем порядке:
- В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225 начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента окончания срока подачи Заявок на участие в закупке (ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому времени) на основании оригинала письменного заявления (в свободной форме), предоставленного Участником или его представителем;
- В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи Заявок на участие в закупке по факсу (8352) 39-93-09, либо в форме электронного документа по адресу: ys.musakova@ch-energo.ru с указанием электронного адреса Участника для отправки Документации о закупке.
8. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:
Объём выполняемых работ и место выполнения работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации о закупке.
Место выполнения работ: Чувашская Республика, Моргаушский муниципальный округ, с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 52.
Сроки выполнения работ: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 11.11.2025 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 11.11.2025 г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансовый платеж выплачивается Генподрядчиком на лицевой счет Субподрядчика в размере 3 596 759 (Три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) руб. 74 коп., в том числе НДС (20%) составляет 599 459 (Пятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят девять) руб. 96 коп. в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора. Платежи по окончании работ по договору выплачиваются Генподрядчиком на расчетный счет Субподрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6 к Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7 к Договору).
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого или расчетного счета Генподрядчика. Превышение Субподрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Субподрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Генподрядчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Генподрядчику Субподрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прочие условия выполнения работ:
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6 к Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7 к Договору).
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки либо возмещает Генподрядчику затраты на их устранение. Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Генподрядчика, Субподрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Генподрядчиком сроки.
9. Начальная (максимальная) цена Договора без учета НДС составляет 4 904 672 (Четыре миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 37 копеек, кроме того НДС в размере 20% 980 934 (Девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 47 копеек. Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет 5 885 606 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шесть) рублей 84 копейки. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, если иное не установлено документацией о закупке. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В связи с тем, что Участниками закупки могут применяться разные системы налогообложения, Закупочная комиссия с целью равнозначного сопоставления ценовых предложений участников, будет осуществлять корректировку цены заявки без учета НДС. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. приложение № 1 к настоящей документации).
10. Участником закупки может быть любой Подрядчик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением юридического или физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Претендовать на победу в данной закупке может Участник, отвечающий следующим требованиям:
должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора самостоятельно, либо с привлечением субподрядной организации (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора, а именно: - Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием при этом совокупный размер обязательств участника закупки по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и суммы оферты участника, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Перечисленные требования не распространяются: - на участников, которые предложат цену контракта 10 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ;
не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), а именно:
должен обладать опытом выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, не менее 2-х лет и иметь за последние 2 года до даты публикации извещения о закупке не менее 1 завершенного договора по строительству и/или реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4кВ (данное требование является желательным, и несоответствие ему не будет являться основанием для отклонения заявки Участника);
должен иметь необходимые собственные или арендованные материально-технические ресурсы (машины и механизмы, оборудование, специальные приспособления и инструменты и т.д.) для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием;
должен иметь в штате собственные или привлечённые кадровые ресурсы необходимые для полного и своевременного выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, обладающие всеми необходимыми знаниями и навыками.
11. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур и условий закупки сформулированы в Документации о закупке.
12. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку (которая состоит из двух частей и ценового предложения), подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Документации о закупке.
13. Дата начала срока подачи Заявок на участие в закупке с 14.07.2025 г. Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 10:00 ч.м.в. 22.07.2025 г.
14. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 10:00 ч.м.в. 22.07.2025 г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации о закупке.
15. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
16. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В связи с этим закупочная комиссия определяет Победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
18. Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 и ч. 21 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заявка участника состоит их двух частей и предложения участника о цене договора, при этом:
первая часть содержит предложение в отношении предмета закупки (ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ).
вторая часть содержит сведения об участнике, о соответствии его требованиям, установленным документацией о закупке, о предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
19. Определение победителя конкурса и подведение итогов конкурса оформляется в три этапа. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить нижеуказанные сроки без каких-либо для себя последствий:
Первый этап завершается Протоколом рассмотрения первых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники незамедлительно уведомляются о результатах данного этапа с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения первых частей заявки размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов рассмотрение первых частей заявок будет осуществлено не позднее 24.07.2025 г.
Предполагаемая дата начала подачи дополнительных ценовых предложений участников закупки (в случае проведения данного этапа): 25.07.2025 г.
Второй этап завершается Протоколом рассмотрения вторых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники конкурса уведомляются о результатах данного этапа конкурса с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения вторых частей заявок размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что рассмотрение вторых частей заявок будет осуществлено не позднее 19.08.2025 г.
Третий этап завершается Протоколом определения победителя конкурса, оформляемого на основании итогов рассмотрения первых и вторых частей заявок, а также рассмотрения и сопоставления ценовых предложений на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Закупочная комиссия определяет Победителя конкурса как Участника конкурса, заявка которого заняла первое место в итоговом ранжировании заявок участников. Участники конкурса уведомляются о результатах данного этапа конкурса с использованием функционала ЭТП. Протокол определения победителя конкурса размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов конкурса будет осуществлено не позднее 20.08.2025 г.
20. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225.
21. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, на ЭТП https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
22. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
23. В соответствии c требованиями п. 4.5 Положения о закупках и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару равные условия с товаром российского происхождения, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
24. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Документации о закупке, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
25. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.
26. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
Конкурсная документация (252118_24).zip (Размер файла: 2 Мб.)
Информация отсутствует.
252118_24_05-01_Протокол рассмотрения 1 частей заявок.pdf (Размер файла: 1 Мб.)252118_24_08-01_Протокол рассмотрения 2 частей заявок.pdf (Размер файла: 2 Мб.)252118_24_09-01_Протокол определения победителя конкурса.pdf (Размер файла: 3 Мб.)
Информация отсутствует.