Выполнение работ по антикоррозийному покрытию опор ВЛ 35-110 кВ Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (242113/29)
29 ноября 2024 - 6 декабря 2024
- Извещение
о закупке - Закупочная документация
и проект договора - Изменения,
разъяснения документации - Протоколы
закупки - Изменение
условий договора
1. В целях удовлетворения нужд Заказчика ПАО «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (место нахождения, почтовый адрес: 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева 4/4, секретарь закупочной комиссии - начальник отдела планирования и организации закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» Галямин Роман Михайлович, контактный телефон (8352) 39-92-67, адрес электронной почты: rm.galyamin@ch-energo.ru, являющееся Организатором запроса предложений в электронной форме, настоящим извещением приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, а также объединений этих лиц (далее - подрядчики, участники закупки) к участию в запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по антикоррозийному покрытию опор ВЛ 35-110 кВ Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».
2. Закупка № 242113, Лот № 29 (согласно «Плана закупки», размещенного на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru), способ осуществления закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
3. Ответственное лицо - Мусакова Юлия Сергеевна, тел. (8352) 39-92-09; e-mail: ys.musakova@ch-energo.ru.
4. Процедура закупки проводится с использованием АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг») (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://corp.roseltorg.ru) в сети «Интернет» (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
5. Участником настоящей закупки имеет право быть только субъект малого и среднего предпринимательства.
6. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур запроса предложений содержится в Документации по запросу предложений, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт ЕИС) www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 29 ноября 2024 г. до 06 декабря 2024 года 18:30 (время московское). Копия Документации по запросу предложений, размещенной на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право безвозмездно получить документацию по запросу предложений по своему письменному запросу в следующем порядке:
- В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника запроса предложений или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225 начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента окончания срока подачи Заявок на участие в закупке (ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому времени) на основании оригинала письменного заявления (в свободной форме), предоставленного Участником запроса предложений или его представителем;
- В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником запроса предложений не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи Заявок на участие в закупке по факсу (8352) 39-93-09, либо в форме электронного документа по адресу: ys.musakova@ch-energo.ru с указанием электронного адреса Участника запроса предложений для отправки документации по запросу предложений.
8. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:
Объём выполняемых работ и место выполнения работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений.
Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Объект №1: ЧР, начало трассы г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4 проходит по территории г. Чебоксары, Чебоксарского и Цивильского районов Чувашской республики, окончание трассы: г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.49. Объект №2: ЧР, начало трассы ОРУ ТЭЦ-2 по адресу: г. Чебоксары, Марпосадское шоссе дом №4;окончание трассы: ОРУ 110кВ ЭП Чапаевская по адресу:г. Чебоксары, ул. Социалистическая, дом №1, окончание трассы:ОРУ 110кВ ЭП ПС ВНИИР по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева дом №4; окончание трассы в 80 метрах к Юго-западу от ОРУ 110кВ ЭП Южная по адресу: г. Чебоксары ул. Ф. Гладкова, дом №13б; окончание трассы опора №62- около КС завода имени Чапаева. Объект №3: ЧР, начало трассы г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4 проходит по территории г. Чебоксары, Чебоксарского и Цивильского районов Чувашской республики, окончание трассы: г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.49. Объект №4: начало трассы Вурнарский район 500 м северо-восточнее деревни Кумаши окончание трассы Вурнарский район село Калинино ул. Подстанция, 1-2. Объект №5: начало трассы г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4 окончание трассы Чебоксарский район 820 м юго-западнее от деревни Коснары. Объект №6: начало трассы г. Мариинский Посад улица Николаева дом №97 окончание трассы 500 м юго-западнее деревни Уржумка Звениговском районе Республики Марий Эл. Объект №7: начало трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого окончание трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого. Объект №8: начало трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого окончание трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого.
Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): С 01 апреля 2025 г. по 31 июля 2025 г. Сроки выполнения работ по каждому объекту в соответствии с календарным планом (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью договора.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в размере стоимости оказанных услуг в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных обеими сторонами, на основании счета на оплату, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Применяемые Подрядчиком материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2024 года.
На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок нормальной эксплуатации каждого объекта - 60 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантия качества распространяется на все входящие в объект конструктивные элементы, оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Работы выполняются иждивением подрядчика. Перечень оборудования и материалов указан в разделе 8 Технического задания.
Работы должны быть выполнены в условиях действующего оборудования ВЛ 35-110 кВ Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго». При невозможности выполнения работ без отключения, ВЛ должна быть отключена.
Доставка с погрузкой и разгрузкой материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до объекта осуществляется силами Подрядчика.
9. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) без учета НДС составляет 2 602 471 (Два миллиона шестьсот две тысячи четыреста семьдесят один) рубль 72 копейки, кроме того НДС в размере 20% 520 494 (Пятьсот двадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 34 копейки. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС составляет 3 122 966 (Три миллиона сто двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 06 копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В случае, если в Заявке участника указана стоимость продукции без НДС, то Закупочная комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены заявки с учетом НДС. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. приложение № 1 к настоящей документации).
10. Участником закупки может быть любой Подрядчик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением юридического или физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Претендовать на победу в данной закупке может Участник, отвечающий следующим требованиям:
должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора самостоятельно, либо с привлечением субподрядной организации (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки) (физическое лицо - обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора;
не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), а именно:
должен обладать опытом выполнения работ, указанных в техническом задании, не менее трех лет и иметь за последние 3 года до даты публикации извещения о закупке не менее 1 завершенного договора по выполняемым работам (в том числе объемам работ), предусмотренным техническим заданием;
иметь необходимые собственные или арендованные материально-технические ресурсы (машины, механизмы, специальные приспособления, инструмент и т.д.), требуемые для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты;
иметь в штате собственные или привлечённые кадровые ресурсы необходимые для полного и своевременного выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, обладающие всеми необходимыми знаниями и навыками.
11. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур и условий закупки сформулированы в Документации по запросу предложений.
12. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку (которая состоит из двух частей и ценового предложения), подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Документации по запросу предложений.
13. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке на ЭТП: 29 ноября 2024 г. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи заявок на участие в закупке на ЭТП: 06 декабря 2024 года 18:30 (время московское).
14. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 06 декабря 2024 года 18:30 (время московское) в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по запросу предложений.
15. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
16. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
17. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В связи с этим закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
18. Определение победителя запроса предложений и подведение итогов запроса предложений оформляется в два этапа:
Первый этап завершается Протоколом рассмотрения первых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники запроса предложений незамедлительно уведомляются о результатах данного этапа запроса предложений с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения первых частей заявки размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов рассмотрение первых частей заявок будет осуществлено не позднее 03 января 2025 г.
Второй этап завершается Протоколом по подведению итогов запроса предложений в электронной форме, оформляемого на основании итогов рассмотрения первых и вторых частей заявок, а также рассмотрения и сопоставления ценовых предложений на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке заявок участников. Участники запроса предложений незамедлительно уведомляются о результатах данного этапа запроса предложений с использованием функционала ЭТП. Протокол по подведению итогов запроса предложений в электронной форме размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено не позднее 04 января 2025 г.
19. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225.
20. Информация о результатах запроса предложений будет размещена на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, на ЭТП https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
21. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
22. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
23. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.
24. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2. Закупка № 242113, Лот № 29 (согласно «Плана закупки», размещенного на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru), способ осуществления закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
3. Ответственное лицо - Мусакова Юлия Сергеевна, тел. (8352) 39-92-09; e-mail: ys.musakova@ch-energo.ru.
4. Процедура закупки проводится с использованием АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг») (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://corp.roseltorg.ru) в сети «Интернет» (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
5. Участником настоящей закупки имеет право быть только субъект малого и среднего предпринимательства.
6. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур запроса предложений содержится в Документации по запросу предложений, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт ЕИС) www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 29 ноября 2024 г. до 06 декабря 2024 года 18:30 (время московское). Копия Документации по запросу предложений, размещенной на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право безвозмездно получить документацию по запросу предложений по своему письменному запросу в следующем порядке:
- В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника запроса предложений или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225 начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента окончания срока подачи Заявок на участие в закупке (ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому времени) на основании оригинала письменного заявления (в свободной форме), предоставленного Участником запроса предложений или его представителем;
- В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником запроса предложений не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи Заявок на участие в закупке по факсу (8352) 39-93-09, либо в форме электронного документа по адресу: ys.musakova@ch-energo.ru с указанием электронного адреса Участника запроса предложений для отправки документации по запросу предложений.
8. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:
Объём выполняемых работ и место выполнения работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений.
Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Объект №1: ЧР, начало трассы г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4 проходит по территории г. Чебоксары, Чебоксарского и Цивильского районов Чувашской республики, окончание трассы: г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.49. Объект №2: ЧР, начало трассы ОРУ ТЭЦ-2 по адресу: г. Чебоксары, Марпосадское шоссе дом №4;окончание трассы: ОРУ 110кВ ЭП Чапаевская по адресу:г. Чебоксары, ул. Социалистическая, дом №1, окончание трассы:ОРУ 110кВ ЭП ПС ВНИИР по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева дом №4; окончание трассы в 80 метрах к Юго-западу от ОРУ 110кВ ЭП Южная по адресу: г. Чебоксары ул. Ф. Гладкова, дом №13б; окончание трассы опора №62- около КС завода имени Чапаева. Объект №3: ЧР, начало трассы г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4 проходит по территории г. Чебоксары, Чебоксарского и Цивильского районов Чувашской республики, окончание трассы: г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.49. Объект №4: начало трассы Вурнарский район 500 м северо-восточнее деревни Кумаши окончание трассы Вурнарский район село Калинино ул. Подстанция, 1-2. Объект №5: начало трассы г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4 окончание трассы Чебоксарский район 820 м юго-западнее от деревни Коснары. Объект №6: начало трассы г. Мариинский Посад улица Николаева дом №97 окончание трассы 500 м юго-западнее деревни Уржумка Звениговском районе Республики Марий Эл. Объект №7: начало трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого окончание трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого. Объект №8: начало трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого окончание трассы г. Чебоксары улица Богдана Хмельницкого.
Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): С 01 апреля 2025 г. по 31 июля 2025 г. Сроки выполнения работ по каждому объекту в соответствии с календарным планом (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью договора.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в размере стоимости оказанных услуг в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных обеими сторонами, на основании счета на оплату, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Применяемые Подрядчиком материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2024 года.
На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок нормальной эксплуатации каждого объекта - 60 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантия качества распространяется на все входящие в объект конструктивные элементы, оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Работы выполняются иждивением подрядчика. Перечень оборудования и материалов указан в разделе 8 Технического задания.
Работы должны быть выполнены в условиях действующего оборудования ВЛ 35-110 кВ Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго». При невозможности выполнения работ без отключения, ВЛ должна быть отключена.
Доставка с погрузкой и разгрузкой материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до объекта осуществляется силами Подрядчика.
9. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) без учета НДС составляет 2 602 471 (Два миллиона шестьсот две тысячи четыреста семьдесят один) рубль 72 копейки, кроме того НДС в размере 20% 520 494 (Пятьсот двадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 34 копейки. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС составляет 3 122 966 (Три миллиона сто двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 06 копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В случае, если в Заявке участника указана стоимость продукции без НДС, то Закупочная комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены заявки с учетом НДС. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. приложение № 1 к настоящей документации).
10. Участником закупки может быть любой Подрядчик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением юридического или физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Претендовать на победу в данной закупке может Участник, отвечающий следующим требованиям:
должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора самостоятельно, либо с привлечением субподрядной организации (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки) (физическое лицо - обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора;
не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), а именно:
должен обладать опытом выполнения работ, указанных в техническом задании, не менее трех лет и иметь за последние 3 года до даты публикации извещения о закупке не менее 1 завершенного договора по выполняемым работам (в том числе объемам работ), предусмотренным техническим заданием;
иметь необходимые собственные или арендованные материально-технические ресурсы (машины, механизмы, специальные приспособления, инструмент и т.д.), требуемые для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты;
иметь в штате собственные или привлечённые кадровые ресурсы необходимые для полного и своевременного выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, обладающие всеми необходимыми знаниями и навыками.
11. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур и условий закупки сформулированы в Документации по запросу предложений.
12. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку (которая состоит из двух частей и ценового предложения), подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Документации по запросу предложений.
13. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке на ЭТП: 29 ноября 2024 г. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи заявок на участие в закупке на ЭТП: 06 декабря 2024 года 18:30 (время московское).
14. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 06 декабря 2024 года 18:30 (время московское) в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по запросу предложений.
15. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
16. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
17. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В связи с этим закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
18. Определение победителя запроса предложений и подведение итогов запроса предложений оформляется в два этапа:
Первый этап завершается Протоколом рассмотрения первых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники запроса предложений незамедлительно уведомляются о результатах данного этапа запроса предложений с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения первых частей заявки размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов рассмотрение первых частей заявок будет осуществлено не позднее 03 января 2025 г.
Второй этап завершается Протоколом по подведению итогов запроса предложений в электронной форме, оформляемого на основании итогов рассмотрения первых и вторых частей заявок, а также рассмотрения и сопоставления ценовых предложений на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке заявок участников. Участники запроса предложений незамедлительно уведомляются о результатах данного этапа запроса предложений с использованием функционала ЭТП. Протокол по подведению итогов запроса предложений в электронной форме размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено не позднее 04 января 2025 г.
19. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225.
20. Информация о результатах запроса предложений будет размещена на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, на ЭТП https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
21. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
22. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
23. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.
24. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
Документация по ЗПЭФ (242113_29).zip (Размер файла: 3 Мб.)
Информация отсутствует.
242113_29_07-01_Протокол о признании ЗП несостоявшимся.pdf (Размер файла: 2 Мб.)
Информация отсутствует.